La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1971 | FRANCE | N°73665

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 07 juillet 1971, 73665



Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73665
Date de la décision : 07/07/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD - - * REPARTITION DES PENALITES ENTRE LES ENTREPRISES GROUPEES.

CONCLUSIONS DE L'APPEL PRINCIPAL TENDANT A LA CONDAMNATION D 'UN OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE A PAYER A LA REQUERANTE DES INDEMNITES EN REPARATION DES DOMMAGES QUI LUI AURAIENT ETE CAUSES PAR DIVERS RETARDS IMPUTABLES A L 'OFFICE. CES CONCLUSIONS ONT NECESSAIREMENT POUR EFFET DE REMETTRE EN CAUSE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE BIEN-FONDE DES PENALITES ENCOURUES PAR L'ENTREPRISE A RAISON DES MEMES RETARDS. DES LORS LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE RECOURS INCIDENT DE L'OFFICE, QUI TEND A CE QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOIT CONDAMNEE A PAYER CES PENALITES, SOULEVERAIT UN LITIGE DISTINCT DE L'APPEL PRINCIPAL ET SERAIT, PAR SUITE, IRRECEVABLE

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT - RECEVABILITE - * ABSENCE DE LITIGE DISTINCT.

CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES PREVOYANT QUE LES PENALITES DE RETARD EVENTUELLEMENT ENCOURUES, BIEN QUE CALCULEES SUR L 'ENSEMBLE DES TRAVAUX EN CAS D'ENTREPRISES GROUPEES, DOIVENT ETRE REPARTIES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES SUIVANT LES INDICATIONS DU MANDATAIRE COMMUN, OU, A DEFAUT, AU PRORATA DU MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES PAR CHACUNE D 'ELLES. DES LORS, UN OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE N'EST FONDE A DEMANDER LA CONDAMNATION DE LA REQUERANTE AU REGLEMENT DE PENALITES DE RETARD QU'A PROPORTION, A DEFAUT D 'INDICATIONS DU MANDATAIRE COMMUN, DU MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES PAR ELLE PAR RAPPORT AU MONTANT TOTAL ET DEFINITIF DES TRAVAUX DU MARCHE EXECUTE PAR LES ENTREPRISES GROUPEES

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - - * ABSENCE DE LITIGE DISTINCT.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1971, n° 73665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. LAMBERTIN
Rapporteur public ?: M. ROUGEVIN-BAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:73665.19710707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award